農(nóng)村建房協(xié)議書范本
在快速變化和不斷變革的今天，協(xié)議使用的頻率越來越高，簽訂協(xié)議可以保障自身的權(quán)益不被侵害。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編收集整理的農(nóng)村建房協(xié)議書范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
農(nóng)村建房協(xié)議書1
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結(jié)構(gòu)民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議；
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式：
甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：
建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：
按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質(zhì)量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
2、乙方要根據(jù)建筑操作規(guī)程按質(zhì)按量施工，不許偷工減料。若有工程質(zhì)量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發(fā)生，經(jīng)有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工；
2、 不可抗力；
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內(nèi)墻粉刷完工，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個工程竣工后，經(jīng)明年一個雨季檢驗，如無質(zhì)量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（簽名）：
簽約時間：年月日
乙方（簽名）：
簽約時間：年月日
農(nóng)村建房協(xié)議書2
甲方：________________
電話：________________
住址：________________
乙方：________________
電話：________________
住址：________________
甲方因孩子即將結(jié)婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方商磋，達成以下建房協(xié)議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權(quán)永遠歸屬乙方、使用權(quán)永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權(quán)屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規(guī)劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協(xié)議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協(xié)議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
______年_______ 月 _______日
乙方：（簽字蓋章）
______年_______ 月 _______日
中人：（簽字蓋章）
_______年_______ 月 _______日
農(nóng)村建房協(xié)議書3
甲方：_______________________
身份證號碼：________________
乙方：_______________________
身份證號碼：________________
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權(quán)利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務
�、奔追截撠熖峁┦摇⒋u、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
�、惨曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
�、垂て趶腳____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的.工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質(zhì)量要求
⒈乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
�、仓匾┕み^程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
�、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
�、捶课萁ǔ珊笠荒陜�(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責任
⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。
五、爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
�、北竞贤皇絻煞荩滓译p方當事人各執(zhí)一份。
�、脖竞贤院炗喼掌鹕�。
�、骋陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
年 月 日
乙方簽字：________________
年 月 日
【農(nóng)村建房協(xié)議書范本】相關文章：
農(nóng)村建房施工合同書范本08-12
農(nóng)村建房對聯(lián)10-14
農(nóng)村自建房施工合同書范本08-12
最新農(nóng)村建房施工合同書范本08-12
建房協(xié)議書范本（精選5篇）12-27
承建房屋施工協(xié)議書范本09-24
農(nóng)村自建房承包合同范本02-28
建房安全協(xié)議書范本（通用5篇）10-19